Договор на укладку плитки образец

Выполнить работы по укладке тротуарной плитки и брусчатки площадью. Расход облицовочных материалов Заказчика (плитки, керамогранита.

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего договора. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение одного дня уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначив срок для их устранения.

Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим выполнение работ. При завершении работ принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы по акту о приемке выполненных работ. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размерах и в сроки, установленные разделом 7 настоящего договора.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания на выполнение работ и действующих нормативно-технических документов. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, не подписывать акт о приемке выполненных работ и не оплачивать соответствующий объем работ. При невыполнении Подрядчиком обязательств в соответствии с п.

Настоящего договора Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

Договор на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

Заказчик назначает своего представителя (п. Настоящего договора), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акт о приемке выполненных работ, осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Спорные вопросы между представителями Заказчика и Подрядчика решаются путем переговоров. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполнения работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик должен передать Заказчику в течение трех рабочих дней со дня завершения всего объема работ письменное извещение об окончании выполнения всего объема работ. Приемка готового объекта (результата работ) осуществляется в течение 3 календарных дней после письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения всего объема работ и оформляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ. Приемка выполненных работ производиться Заказчиком с участием представителей Подрядчика.

В случае если представленный результат работ в полной мере соответствует обязательствам, принятым Подрядчиком по настоящему договору и, в том числе, приложениям к нему, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ. Размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п.

Итоговая сумма, подлежащая оплате по договору. В случае отсутствия в представленном Подрядчиком акте о приемке выполненных работ расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии оснований, указанных в п. Настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от подписания данного акта о приемке выполненных работ и оформить акт о приемке выполненных работ самостоятельно, с учетом вышеуказанных требований.

Почему так случилось

В случае если представленный результат работ содержит отклонения от условий договора, Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает недостатки результата работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ. Результат работ с замечаниями и (или) претензиями подлежит доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Заказчиком Подрядчику перечня замечаний.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работах после их приемки (в процессе эксплуатации объекта), вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении, за исключением недостатков, оговоренных в п. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего договора или приложений к нему, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 7-ми рабочих дней со дня их обнаружения, а Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, предусмотренный п.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

Цена настоящего договора составляет руб. Налоги, сборы, пошлины иные обязательные платежи. Окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ без замечаний на основании счетов-фактур Подрядчика. Оплата за выполненные работы производиться с учетом требований пунктов 6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания на выполнение работ, технических регламентов, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

Проекты по теме:

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора, требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора. Гарантия качества на результат выполненных работ, а также материалы, составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантия не действительна, если дефекты возникли в случае: неправильной эксплуатации, действия непреодолимой силы (пожар, аварии, природные катастрофы и.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

заявление на получение шенгенской визы

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующую дефектную. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее по настоящему договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора. Ошибки и (или) дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

протокол собрания собственников жилья многоквартирного дома образец 2017

Превышение Подрядчиком стоимости работ, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере двух трехсотых действующих на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1,0% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества.

В случае расторжения договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения о расторжении договора, уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных работ, предусмотренных договором. Подрядчик за окончание выполнения работ после установленного настоящим договором срока по вине Подрядчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Договор на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неоплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

акт закрепления транспортного средства за водителем

Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, а также вооруженные конфликты, акты терроризма, государственных органов, аварийные иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону) в течение 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. Настоящего договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть договор, по положению п.

смета на окна пвх образец

Настоящей статьи направляет письменное уведомление другой стороне за 5 календарных дней до расторжения договора. При расторжении договора по положению п.

Настоящей статьи Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления о расторжении договора. Все изменения, дополнения и должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Курской области.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора устанавливается со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. Ответственные исполнители по данному договору со стороны Заказчика:, главный инженер. Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Проекты по теме:

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску. Чтобы продолжить поиск, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить». В вашем браузере отключены файлы cookies. Яндекс не сможет запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем.

бланк заявления на загранпаспорт старого образца 2017 скачать в word

Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами. Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса.

Оставьте комментарий